8 апреля , 2024
Подрядчик не исполнил вовремя этап работ по объему, сроки которого не были четко прописаны в договоре подряда. Заказчик потребовал неустойку за нарушения этих сроков и обратился с иском в суд. Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил требования заказчика в полном объеме.
Подрядчик не согласился с таким решением и обратился в Девятый Арбитражный апелляционный суд. Там предыдущее решение было отменено, и в удовлетворении исковых требований было отказано.
Заказчик подал кассационную жалобу, в которой ему отказали, а решение апелляционного суда оставили в силе.
Основание подобного решения
в договоре подряда стороны не прописали ответственность за нарушение отдельных этапов выполняемых работ. Были только установлены периоды начальный и конечный, без промежуточных интервальных сроков.
Значит заказчик имеет право требовать неустойку за нарушение именно этих сроков. Только при невыполнении всего объема работ к указанному в договоре конечному сроку заказчик может обратиться с иском в суд для получения финансовой компенсации.
Юридическое сопровождение необходимо, начиная с составления договора, анализа представляемых документов по приему работ. В договоре необходимо указывать права, обязанности и ответственность сторон.
Если в штате организации нет квалифицированного юриста с опытом судебного урегулирования споров, рекомендуем подписать договор на юридическое сопровождение бизнеса или конкретного договора.